Art. 656

Pokaż w całym akcie

Art. 656 Kodeksu cywilnego
Art. 656.
§ 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.
§ 2. (uchylony)

art. 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795)

art. 656 k.c.

Orzecznictwo

1. Sąd Najwyższy, uchwała z 29 września 2009 r., III CZP 41/09

   …cywilnym umów o roboty budowlane i umów o dzieło jako odrębnych typów umów nazwanych. Na rzecz tego stanowiska przemawia także odesłanie z art. 656 § 1 k.c.; byłoby ono zbędne, gdyby umowa o roboty budowlane stanowiła jedynie rodzaj umowy o dzieło. Odrębność rodzajową tych umów podkreślił Sąd…

2. Sąd Najwyższy, wyrok z 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08

   …O jego słuszności nie byli przekonani do końca sami skarżący, którzy podnieśli jednocześnie – i to na pierwszym miejscu – zarzut naruszenia art. 656 k.c. przez wadliwą jego wykładnię i uznanie, że przepis ten wyłącza stosowanie art. 632 § 2 k.c. w drodze analogii legis do umowy o roboty…

3. Sąd Najwyższy, wyrok z 26 czerwca 2014 r., III CSK 234/13

   …się natomiast, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po ukończeniu robót i ich odbiorze przez inwestora (art. 637 w związku z art. 656 k.c., zob. też wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r., II CK 336/05, nie publ. i z dnia 1 grudnia 2006 r., I CSK 276/06, nie publ.). 10…

4. Sąd Najwyższy, wyrok z 19 kwietnia 2006 r., V CSK 34/06

   …zarzuty te rozpoznać oddzielnie, w zakresie powództwa głównego i powództwa wzajemnego. Powództwa głównego dotyczyły zarzuty naruszenia art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 637 § 2 k.c. oraz art. 47914 § 2 k.p.c. Opierały się one o pogląd skarżącego, że zawarty w odpowiedzi na pozew wniosek o…

5. Sąd Najwyższy, wyrok z 9 maja 2013 r., II CSK 602/12

   …471 i nast. k.c.) dochodzić od wykonawcy odszkodowania z powodu nienależytego wykonania zobowiązania (zob. art. 568 w związku z art. 638 i art. 656 §1 k.c., a z orzecznictwa – w szczególności uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., III CZP 102/69). Niewątpliwa w okolicznościach…

6. Sąd Najwyższy, wyrok z 25 czerwca 2015 r., V CSK 612/14

   …budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Poza tym zauważył, że zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową oraz do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się…

7. Sąd Najwyższy, wyrok z 21 czerwca 2007 r., IV CSK 63/07

   …szkoły, zaś pozwana zobowiązała się uiścić na jego rzecz wynagrodzenie. Roszczenie powoda jest więc uzasadnione na podstawie art. 644 w zw. z art. 656 k.c. Wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2006 r., Sąd Najwyższy, w uwzględnieniu skargi kasacyjnej pozwanej Gminy, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i…

8. Sąd Najwyższy, wyrok z 19 marca 2004 r., IV CK 172/03

   …wykonawcy. Ustalając, że świadczenie powoda było świadczeniem podzielnym, Sąd Okręgowy uznał w konsekwencji, iż zgodnie z art. 491 § 2 oraz art. 656 i 635 k.c. (stosowanym odpowiednio) uprawnienie pozwanego do odstąpienia od umowy ograniczone było do części świadczenia, co do której wykonawca…

9. Sąd Najwyższy, wyrok z 24 lipca 2009 r., II CSK 61/09

   …wykonał roboty budowlane z wadami, obniżającymi w sposób istotny ich wartość i przydatność, należy się odpowiednio obniżone wynagrodzenie (art. 656 k.c. w zw. z art. 637 § 2 k.c.) – por. także wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06 oraz z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CNP…

10. Sąd Najwyższy, wyrok z 16 maja 2007 r., III CSK 452/06

    …SN z dnia 21 lipca 2006 r. III CZP 54/06 Biul.SN 2007/117.), według składu orzekającego w niniejszej sprawie wyczerpujące określenie w art. 656 § 1 k.c. zakresu dopuszczalnego, odpowiedniego stosowania przepisów regulujących umowę o dzieło do odmiennego stosunku prawnego opartego na umowie o…

Na górze są uchwały i orzeczenia najważniejszych sądów, które rozstrzygają o tym przepisie, a dalej orzeczenia najczęściej powoływane przez inne sądy.

Wszystkie orzeczenia przy art. 656 (379)

Historia zmian

Bez zmian od 19 maja 2026 r.