Art. 643
Tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 795 [PDF]. Stan prawny na
Art. 643. Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.
Art. 643 Kodeksu cywilnego Art. 643. Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.
art. 643 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795)
art. 643 k.c.
Orzecznictwo
- Sąd Najwyższy, postanowienie z , III CZP 8/15
…art. 642 § 1 k.c., w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jednakże, zgodnie z art. 643 k.c., zamawiający ma obowiązek odbioru dzieła – a więc dokonania czynności wyrażającej wolę przyjęcia świadczenia i uznania go za wykonanego – nie…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , II CSK 77/17
…zapłaty wynagrodzenia. Nietrafne są również zarzuty niewłaściwego zastosowania art. 642 § 1 k.c. skutkującego błędnym niezastosowaniem art. 643 k.c. Pierwszy z obu wymienionych przepisów jest źródłem uprawnienia przyjmującego zamówienie do otrzymania wynagrodzenia w chwili oddania dzieła.…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , IV CSK 708/16
…492 zd. 1 k.c. można odstąpić od umowy tylko nie wykonanej. Przy czym utożsamia dostarczenie dzieła z jego wydaniem (oddaniem) w rozumieniu art. 643 k.c. Przepis art. 492 k.c., którego naruszenia upatruje skarżący, immanentnie wiąże się z art. 491 k.c., który z mocy ustawy przyznaje…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , IV CSK 610/13
…zamówienie, są one jednak niezależne od odebrania dzieła. Obowiązkowi wydania dzieła przez przyjmującego zamówienie odpowiada wyrażony w art. 643 k.c. obowiązek zamawiającego dokonania jego odbioru. Odbiorem jest jednostronna czynności zamawiającego z dorozumianym przejawem woli przyjęcia…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , II CSK 21/12
…i oddania dzieła (art. 642 k.c.), na zamawiającego zaś obowiązek odebrania dzieła, które przyjmujący wykonał zgodnie ze swym zobowiązaniem (art. 643 k.c.). Oddanie i odebranie dzieła stanowią czynności ekwiwalentne, jednak nie są to czynności tożsame. Oddanie dzieła nie oznacza jego odbioru, nie…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , II CSK 213/11
…(OSNC 1998/10/167) „oddanie” dzieła, o którym mowa w art. 642 § 1 i art. 646 k.c., stanowiące odpowiednik „wydania” dzieła przewidzianego w art. 643 k.c., oznacza - w przypadku, gdy dzieło polega na wytworzeniu rzeczy- czynność faktyczną wręczenia rzeczy przez 6 wykonawcę zamawiającemu,…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , II CSK 183/12
…zamawiającego w wypadku gdy dzieło jest mu przydatne do użytku w ściśle określonym terminie. Zarzut naruszenia art. 642 § 1 w zw. z art. 643 k.c. oraz art. 627 k.c. i 488 k.c. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie został błędnie sformułowany, bowiem są to dwie formy naruszeń…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , I CSK 696/10
…wynagrodzenia. To, czy wykonawca wykonał związane z obiektem roboty budowlane w sposób zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej (art. 643 k.c.) może być przedmiotem sporu. Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , IV CK 522/03
…miały zeznania świadków. W ocenie Sądu, strony łączyła umowa o dzieło, a nie umowa o roboty budowlane. W związku z czym miał zastosowanie art. 643 k.c. Pozwany popadł w zwłokę w wydaniu dzieła od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót do dnia faktycznego odbioru. Odbiór na…
- Sąd Najwyższy, wyrok z , III CSK 357/06
…sprawie. Gdy chodzi o zarzuty naruszenia prawa materialnego, to nietrafny jest zarzut błędnej wykładni art. 646 k.c. w związku z art. 643 k.c. Skarżący prawidłowo zwraca uwagę, że przy umowie o dzieło należy odróżnić wydanie dzieła od jego oddania. Oddanie dzieła następuje bowiem…
Na górze są uchwały i orzeczenia najważniejszych sądów, które rozstrzygają o tym przepisie, a dalej orzeczenia najczęściej powoływane przez inne sądy.
Wszystkie orzeczenia przy art. 643 (237)
Historia zmian
Bez zmian od 19 maja 2026 r.