Art. 565

Pokaż w całym akcie

Art. 565 Kodeksu cywilnego
Art. 565. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

art. 565 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795)

art. 565 k.c.

Orzecznictwo

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z 24 lutego 2016 r., I ACa 913/15

   …przedmiotu kontraktacji, które miały być dostarczone później) wymaga oceny również pod kątem zachowania wymogów określonych w art. 562 k.c. i art. 565 k.c., znajdujących odpowiednie zastosowanie do umowy kontraktacji - stosownie do dyspozycji art. 621 k.c. Zgodnie z art. 562 k.c., jeżeli w umowie…

2. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uzasadnienie z 2 grudnia 2019 r., VIII GC 154/18

   …zachowanie przez kupującego wymaganych w danych okolicznościach tzw. aktów staranności. Pierwszym aktem staranności, o którym mowa w art. 565 § 1 k.c., jest zbadanie rzeczy przy jej odbiorze. Drugim aktem staranności jest z kolei zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego o wadzie…

3. Sąd Okręgowy w Łodzi, zarządzenie z 29 stycznia 2016 r., X GC 961/12

   …lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W myśl art. 565 k.c. jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu,…

4. Sąd Okręgowy w Łodzi, uzasadnienie z 2 grudnia 2015 r., III Ca 1222/15

   …argumentacja w tym zakresie stanowiła jedynie przyjętą linię obrony, która nie mogła się ostać. Całkowicie chybiony był zarzut naruszenia art. 565 k.c. Był on o tyle bezzasadny, iż toku postępowania dowodowego powód nie wykazał, iż tylko część dostarczonego towaru była wadliwa. Nie zgłaszał w…

5. Sąd Rejonowy w Gdyni, wyrok z 18 lipca 2024 r., I C 604/23

   …okien 002 i 010 powództwo zostało skutecznie cofnięte. Reasumując, powód korzystając z rękojmi skutecznie odstąpił od umowy częściowo (por. art. 565 k.c.), tj. co do okna numer 008 (art. 560 § 1 k.c.), natomiast co do okien numer 006 i 003 – nieskutecznie z uwagi na treść art. 560 § 4 k.c. Po…

6. Sąd Rejonowy w Toruniu, wyrok z 27 marca 2023 r., V GC 49/22

   …warto też zwrócić uwagę, że nieuzasadnione byłoby odstąpienie od całości umowy, skoro usterka dotyczyła tylko nieznacznej części prac (art. 565 k.c.). Wypada bowiem podkreślić, że pozwany przede wszystkim układał blachodachówkę i montował orynnowanie, do których powód nie zgłaszał żadnych…

7. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uzasadnienie z 7 kwietnia 2020 r., VIII GC 241/17

   …w danych okolicznościach tzw. aktów staranności (art. 563 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c.). Pierwszym aktem staranności, o którym mowa w art. 565 § 1 k.c., jest zbadanie rzeczy przy jej odbiorze. Drugim aktem staranności jest z kolei zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. W…

8. Sąd Okręgowy w Łodzi, uzasadnienie z 2 listopada 2018 r., X GC 494/17

   …dotyczą zgłoszone obecnie roszczenia powódki. W ocenie sądu, okoliczności tej przypisać należy istotne znaczenie, jak stanowi bowiem przepis art. 565 kc., jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu,…

9. Sąd Rejonowy w Piszu, wyrok z 7 grudnia 2017 r., I C 933/15

   …z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu. Zgodnie z przepisem art. 565 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób…

10. Sąd Okręgowy w Łodzi, uzasadnienie z 3 kwietnia 2017 r., III Ca 1857/16

    …jego części. Przy czym zarówno do umowy o roboty budowlane jak i do umowy o dzieło mają zastosowanie te same przepisy. Albowiem zgodnie z art. 565 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób…

Na górze są uchwały i orzeczenia najważniejszych sądów, które rozstrzygają o tym przepisie, a dalej orzeczenia najczęściej powoływane przez inne sądy.

Wszystkie orzeczenia przy art. 565 (36)

Historia zmian

Bez zmian od 19 maja 2026 r.